CEPM - Leaderboard

Marchés publics / Autres entités adjudicatrices

En application de l’accord international du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP), de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne du 21 juin 1999 sur certains aspects relatifs aux marchés publics, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI), de l’accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP), de la loi cantonale du 14 juin 2022 sur les marchés publics (LMP-VD) et de son règlement d’application du 29 juin 2022 (RLMP-VD).

Les publications des avis ci-après figurent sur la plateforme www.simap.ch qui seule fait foi (art. 22 RLMP-VD).

Avis d'appel d'offres - Résumé

N° de la publication simap: 1174279

Non soumis aux accords internationaux

Marché de travaux de constructions

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service d'achat/Entité adjudicatrice
Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland bernois SA - MOB

Service organisateur/Entité organisatrice
AFRY Suisse SA,
à l'intention de Ivan Corminboeuf chef de projet, Route du Petit-Moncor 1e - CP 144, 1752 Villars-sur-Glâne,
Tél. 0264245039,
E-mail: ivan.corminboeuf@afry.com

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 01.03.2021 Heure: 10:00
Exigences formelles: Le cachait postal ne fait pas foi.
Le soumissionnaire remettra son offre dans 1 enveloppe ou 1 carton fermé qui portera la mention :

«Appel d’offres – PROJET DES PÂLES - RENOUVELLEMENT » et « NE PAS OUVRIR»

Les soumissionnaires sont seuls responsables de l'acheminement et du dépôt de leur offre à l'endroit indiqué. Le candidat supportera à part entière les conséquences résultant d'un retard d'acheminement pour tout dossier expédié par la poste. Toute offre reçue après l'expiration du délai de dépôt ne sera pas prise en considération et retournée à son expéditeur, sans recours possible du candidat. Toute offre déposée ne peut être ni retirée ni modifiée, même si elle a été déposée avant la date limite de dépôt. La remise en mains propre des offres dans le même délai est autorisée à la même adresse que mentionnée, au secrétariat "Infrastructure" du MOB situé au 4ème étage du bâtiment. Heures d'ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00.

Pour les modalité de rendu de dossier, se référer également au dossier d'appel d'offre.

Adresse du retour des offres :
Compagnie du chemin de fer Montreux-Oberland bernois SA
Infrastructure-Projets
A l'att. de M. Alain Morand
Rue de la Gare 22
CH 1820 Montreux

1.7 Mode de procédure choisi: Procédure ouverte

2. Objet du marché

2.1 Genre du Marché de travaux de constructions: Exécution

2.2 Titre du projet du marché:
MOB - Projet des Pâles - Renouvellement

2.3 Référence / numéro de projet: MZ 12.300

2.5 Description détaillée du projet
Le marché prévoit les travaux de génie civil et Techfer (sans les travaux sur la ligne de contact) pour le renouvellement du pont des Pâles et du mur de soutènement amont MZ-25.220-MU-D-AM :
Sont inclus dans le marché : (travaux sous exploitation ferroviaire)
-Travaux préparatoires et aménagement des accès et des installations de chantier.
-Démolition partielle du pont et murs existants et reconstitution
-Terrassement
-Opération coup-de-poing, pose/dépose d’un pont provisoire en acier et du panneau de voie
-Paroi clouée
-Pieux forés-tubés et micropieux
-Ferraillage, coffrage et bétonnage du nouveau pont et son mur aval ainsi que le murs de soutènement amont.
-Pose de l’étanchéité.
-Construction de garde-corps et de réseaux d’évacuation des eaux et de caniveaux à câbles.
-Stabilisation du ballast et pré-ballastage sur le pont.
-Remise en état de la maçonnerie du pont existant.
-Repli et remise en état des installations de chantier.

3. Conditions

3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun

3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres: sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du 15.01.2021 jusqu'au 01.03.2021

Emil Frey - rectangle